Больницей в августе 20012 года... - Республика Татарстан - вопрос №641935
Больницей в августе 20012 года был заключен договор с ООО. Согласно договору ООО должен был установить модульный корпус здания, а больница его купить. Срок исполнения был установлен, до 1 ноября 2012 года. Место размещения участка и объекта было согласовано с главой администрации 13 ноября 2011 года. Имеется архитектурно планировочное задание, в котором указано место расположения участка под строительство. Ответчик (ООО)заявляет в суде, что разрешение на строительство было получено только 2 ноября 20122 года и соответственно они не знали где строить. Кроме того, ответчик указывает, что на участок был не ровный и они приняли меры к его выравниванию. Ответчик ни разу за время установлынных сроков не сообщил заказчику о недостатках и какие ему нужны документы для продолжения строительства. Хотя согласно ГК ответчик должен обо всех недостатках сообщить заказчику. Вопрос. Кто должен предоставлять документы ответчику: заказчик или же ответчик должен их просить. Какие документы и в какие сроки должны предоставляться ответчику. Возможно ли расторгнуть договор и взыскать с ООО неустойку.